Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Estás en:

Volver al listado

EMSV CO-04/12 Contrato de obras de construcción de edificio de 42 viviendas con protección pública, trasteros y garajes en la calle Caño Gordo nº 4, en la zona "Pilar de Abajo" de San Sebastián de los Reyes

  • Estado de la licitación: Adjudicación
  • Objeto del contrato:EMSV CO-04/12 Contrato de obras de construcción de edificio de 42 viviendas con protección pública, trasteros y garajes en la calle Caño Gordo nº 4, en la zona "Pilar de Abajo" de San Sebastián de los Reyes
  • Procedimiento:Procedimiento abierto
  • Forma de tramitación:Ordinario
  • Unidad de trámite:EMSV
  • Plazo de presentación de ofertas:a las 14 horas del día 30 de abril de 2014
  • Lugar de presentación de ofertas:EMSV - Calle Acacias 6 B
  • Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Sí | 06/03/2014
  • Publicación en el BOE: No
  • Publicación en el Diario Oficial UE: No
  • Presupuesto de licitación (IVA excluído):4.324.918,99 € y un IVA repercutido de 432.491,90€
  • Fianza provisional:129.747,57 €
  • Solvencia del contratista:Grupo: "c", subgrupo: todos, categoría: "f"
  • Plazo de ejecución:20 meses
  • Documentación complementaria:Dirección web para obtención de documentación e información: http://www.ssreyes.org/emsv
  • Apertura de documentación administrativa:16/05/2014
  • Apertura de proposición económica: 02/07/2014
  • Adjudicatario:Acciona Infraestructuras, S.A.
  • Importe de la adjudicación:3.329.273,14€ y un IVA repercutido de 332.972,31€
  • Plazo de la ejecución:17 meses
  • Adjudicacion:25 de julio de 2014

Información complementaria:

Acta apertura documentación administrativa

Acta apertura documentación técnica 

Acto público para apertura documentación sobre 3 "Proposición Económica" será el 2 de julio de 2014 a las 11:00 horas en la "Sala de Prensa" del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Pl. Constitución 1 , Edificio "El Caserón"  

Acta apertura documentación económica 

Acuerdo de Adjudicación

Pliego administrativo

  • Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 2019
  • Plaza de la Constitución, 1 Tel.: 916 597 100